在不断进步的社会中，越来越多事情需要用到合同，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编帮大家整理的设备采购合同10篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

设备采购合同 篇1

　　甲方合同编号：

　　乙方编号：

　　电梯物联网安全运行信息化监督管理云系统设备采购合同

　　项目名称： 梯物联网安全运行信息化监督管理云系统设备 采购方（甲方）： 上海蓝坡电子科技有限公司供货方（乙方）：

　　签订时间： 20xx年 月 日

　　签订地点： 中国上海有效期限： 20xx年 月 日— 20xx年 月 日

　　1

　　目录

　　第一条 合同双方当事人 第二条 定义 第三条 合同标的 第四条 价款及支付方式 第五条 税费

　　第六条 交货期限及地址 第七条 包装和运输

　　第八条 交付、风险和所有权的转移 第九条 验收

　　第十条 安装、系统测试、移交、网联、初验、试运行和终验第十一条 保修 第十二条 知识产权 第十三条 保密 第十四条 承诺与保证 第十五条 违约责任 第十六条 不可抗力 第十七条 通知与送达 第十八条 争议解决

　　第十九条 合同生效、变更和终止 第二十条 合同附件

　　2

　　第一条 合同各方当事人 本合同由下列各方当事人于

　　出卖人(甲方)：_________买受人(乙方)：_________

　　甲乙双方本着诚实信用的原则，平等互利，经公平协商签订如下买卖合同，以兹遵守。第一条 标的物

　　1.产品名称：_________ 商标：_________ 规格/型号：_________ 原产地：_________ 生产厂家：_________2.交易数量：_________

　　3.单价：_________ 总价款：_________4.质量

　　(1)整体质量、性能应当达到的标准，采用以下第_________项：a.按照国家强制标准或者指导标准：_________执行b.按照国际通用标准：_________ 执行c.按照行业标准：_________ 执行d.按照封存的样品标准执行

　　3

　　e.协商约定质量达到以下水平：_________(2)以下部件的质量、性能标准或参数为

　　部件a：_________质量标准或参数：_________部件b：_________质量标准或参数：_________5.产品整体作业的性能应当达到以下水平：以下部件作业应当达到以下水平：

　　部件a：_________ 作业水平：_________部件b：_________ 作业水平：_________6.产品的整体技术性能标准为：以下部件采用以下技术：

　　部件a：_________采用技术：_________部件b：_________采用技术：_________7.产品功能8.安全性能

　　对环境的影响：_________对操作人的影响：_________数据安全：_________安全标识：_________

　　甲方为乙方提供详细技术资料，产品及其各部件使用的技术应当和资料上显示的相一致。 9.包装方式

　　防潮要求：_________防晒要求：_________抗震要求：_________防灰尘要求：_________外包装标识要要求：_________

　　4

　　审美要求：_________第二条 运输

　　运输办理方：_________运输费用负担方：_________运输方式：_________始发地点：_________到获地点：_________承运人：_________第三条 交付

　　双方按照以下第_________种方式完成交付

　　(1)甲方将货物交付第一承运人并取得提取货物的单证，甲方将提取货物的.单证交付乙方则交付完成。

　　(2)乙方收到货物并且验收完毕则交付完成。(3)乙方自己提货，提货装车(船)完成则交付完成。(4)除以上方式外的其他方式，约定为：_________。甲方当于_________年_________月_________日前完成交付。第四条 风险转移

　　货物毁损灭失的风险交付前由甲方负担，交付后由乙方负担。该风险的负担不影响违约责任和产品侵权责任的主张。第五条 所有权的转移

　　所有权的转移遵照以下第_________项执行(1)货物交付后所有权即转移至乙方

　　(2)货款完全结清前甲方保留对相当于未结清的货款价值的货物所有权，具体执行办法另行协商

　　第六条 检验

　　自货物交付后的_________日内完成检验，若对质量有异议乙方应当在_________日内向甲方书面提出，并且妥善保管质量瑕疵货物，等待协商处理。

　　5

设备采购合同 篇2

　　需方： 甘肃XX分公司(以下简称需方)

　　供方： 山东潍XX有限公司(以下简称供方)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及国家有关法律法规。双方经过友好协商，本着诚实信用、平等互利的原则，达成如下合同条款，以资共同遵守。

　　一、设备名称、规格型号、数量、单价及合同额：

　　二、交(提)货时间、地点及方式：

　　2.1 交(提)货时间： 20xx年8月13日 。

　　2.2 交(提)货地点： 甘肃省XX农场 。

　　2.4 本合同项下的设备由供方送至需方指定的交货地点，经双方代表对机械设备技术参数进行审核与确认，并组织试车、验收工作，并进行书面确认。

　　三、运输、包装及卸货:

　　3.1 供方应自行准备符合本合同所供机械设备特性要求的运输工具将其运到需方指定地点，指定定点暂定为 玉门市国营黄花农场;

　　3.2 运输过程中的'安全事故由供方全部承担。

　　3.3 设备的运输及运输费用由

　　四、质量要求和配置

　　4.1本合同项下的机械设备的质保期为 1 年。

　　4.2 本合同项下的机械设备均应符合中国国家标准及相关行业标准。

　　4.3 在所供机械设备运送到指定地点之前，供方必须保证所供机械设备标有型号及参数的铭牌或钢印标识并向需方提供制造商出具的书面质量保证书。

　　4.4 机械设备配置详见本合同文件“附件技术要求”内容，否则需方可拒绝接货并视为供方违约。

　　五、售后服务

　　5.1 供方应免费提供其所售机械设备的安装、调试、使用培训、日常保养等相关服务。

　　5.2 质量保证期内供方免费提供质量缺陷机械设备的维修、更换等服务。只要需方提出书面要求或提供损坏部位的相关图片资料，供方必须在3日内给予书面答复，并负担机械设备维修所发生的所有费用。供方应指派人员到现场解决问题，费用由供方承担。

　　5.3 质量保证期后，供方仍应承担售后服务。只要需方提出要求，供方应提供相应服务，以达到需方满意，相应费用由需方承担。

　　六、验收：

　　6.1 出厂前的检验和验收：供方应在生产、加工或制造地点按本合同要求的标准进行质量检验。

　　6.2 到场后的验收：供方承担机械设备在卸至交货地前即已存在的缺陷的任何责任。

　　七、付款方式：

　　7.1 合同签订后，需方支付合同中每台1万元的定金，即4万元。

　　7.2 机械设备在需方指定地点交接后，需方先垫付运费，验收合格后需方支付剩余款。

　　八、违约责任：

　　8.1逾期供货或者延期付款的，违约方除需继续履行供货或者付款义务外，还应按当期银行贷款利率向守约方支付逾期利息，并支付合同款项2%的违约金。

　　九、解决纠纷方式：

　　9.1本合同如产生纠纷，双方应友好协商解决。协商不成，可向需方所在地人民法院提起诉讼。

　　十、双方其它约定事项：

　　10.1 需方以银行转账或承兑汇票方式支付货款;

　　10.2 供方须向需方提供足额正规报账发票。

　　十一、本合同双方签字盖章后生效，该合同一式 3 份，需方执 2 份，供方执 1份。

　　需 方： 供方：

　　法定代表：法定代表：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　联系电话：联系电话：

设备采购合同 篇3

　　乙方：

　　按相关特种设备操作规范规定，维护合同项目内的特种设备设施正常运行，乙方愿意承包甲方所属项目特种设备设施的维修保养。经双方协商特签订本维修保养承包合同。

　　一、合同范围：

　　合肥二电厂(2*350MW)脱硝系统特种设备设施的维护、检修及保养。

　　二、维修保养范围：

　　脱硝特种设备设施的测试、维修、保养、年检。包括以下系统： 1) 压力容器(液氨罐、蒸发器、缓冲罐、空气压缩罐); 2) 压力管道(氨管、空气管); 3)安全阀。

　　三、合同金额与付款方式：

　　特种设备设施年维修保养费为人民币 元/年(大写： 元)。合同签订生效后，乙方提供正式服务类发票后一周内甲方一次性给付合同总价款30%的预付款，即人民币 元 (大写 ); 合同到期后，乙方提供正式服务类发票后一周内甲方一次性给付合同总价款70%的尾款，即人民币 元(大写 )。

　　四、维护保养期限：

　　合同期限：自201 年 月 日至201 年 月 日止。

　　五、甲方责任：

　　1)甲方及时向乙方反馈厂区内特种设备设施的使用及故障情况，使乙方在维修保养时能快速及时;

　　2)甲方负责厂区内的协调工作与配合，并及时按合同支付费用;

　　3)甲方为乙方提供维修保养时所必需的水、电、登高扶梯及其它可提供的工具等，并在乙方工作时提供方便;

　　4)甲方为乙方提供维修保养时所需的技术文件、图纸资料等。

　　六、乙方责任：

　　1)乙方全权负责甲方特种设备的正常运行;

　　2)乙方按规范要求和维护保养方案对特种设备设施进行维修、保养;负责

　　对系统及设备出现的问题及时提出意见及执行整改;

　　3)维护要求

　　a)当甲方的特种设备发生故障时，乙方必须在接到甲方通知后的一天内(24小时内)到现场检修;

　　b)乙方在维修过程中需增加或更换设备时，应向甲方提供工程业务联系单，经甲方同意后再采购与使用，所维修产生的费用除人工费由乙方承担外，更换设备的费用由甲方承担。

　　c)乙方在每次维修后填写维修记录单，由甲方检查后签字确认。

　　4)保养要求

　　a)乙方根据特种设备产品的保养周期和甲方的'要求进行保养。 b)乙方在每次保养后填写维修记录单，由甲方检查后签字确认。 c)乙方参加甲方定期或节日前安排的安全检查活动。 d)乙方应按照不低于1次/月的频率对所属设备进行巡检。

　　5)其它事项

　　a)乙方需参与甲方的事故调查;

　　b)乙方每年底应该对甲方的特种设备的维护提出建设性意见(包括备品备

　　件的采购计划);

　　c)乙方需根据有关特种设备的相关规定对甲方相关项目进行检测，检测费

　　用由乙方负责。

　　七、争议解决：

　　本合同若在执行过程中产生不同意见，双方应友好协商，若协商不成可将争

　　议提争议发生地法院诉讼。

　　八、经济责任：

　　本合同经双方签字盖章后生效后，如发生毁约，由毁约方按本合同金额的2%/天赔偿对方经济损失。

　　九、 其它：

　　本合同一式肆份，双方各执贰份。

　　甲方： 乙方：

　　法人或法人委托人： 法人或法人委托人：

　　电话： 电话：

　　日期： 日期：

设备采购合同 篇4

　　甲方（需方）：

　　乙方（供方）：

　　经过甲乙双方友好协商，依据《中华人民共和国合同法》，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

　　一、设备清单及付款方式

　　1、设备及材料清单（附后）

　　总价（大写：）。

　　2、全部设备验收合格后一次性付清全款

　　二、交货时间及地点

　　1、交货时间：（按照需方要求时间供货）。若延期交货，乙方每天应向甲方缴纳延期额的千分之一作为罚金、因不可抗拒力所导致的交货，服务及付款延迟等按照《中华人民共和国合同法》有关条文处理。

　　2、交货地点：盐津县公安局。

　　三、保修条款乙方针对本项目的.售后服务保修措施祥述。下例情况不属保修范围：

　　1、不可抗力引起的损害；

　　2、用户电力系统故障（如接地不良，电压超过规定范围等）引起的损坏；

　　3、用户私自维修引起的损坏；

　　4、用户自行造成的机械损坏（用户正常使用除外）；

　　5、其它不属于供应商负担的保修事宜。

　　售后服务详述：

　　1、保修期：本公司所提供的设备，壹年内免费保修、

　　2、在保修期内，由于用户使用不当或故意损坏造成系统组成设备、配件出现损坏，我公司将及时予以更换，只收取相关成本费用。

　　3、问题“半小时响应”，即半小时内作出问题答复。需要时24小时内赶赴现场排除故障。

　　4、公司每年有定期回访计划，采取上门走访或电访询问方式。

　　五、违约责任：按照《中华人民共和国经济合同法》有关条款执行。

　　六、其他事项：未尽事项，另行友好协商。

　　七、本协议经甲、乙双方签字盖章后生效，一式四份，每份具有同等法律效力。

　　八、在协议履行过程中若发生争议，应本着实事求是的原则，协商解决，如不能解决时，甲、乙双方均向乙方所在地的人民法院起诉解决争议。

　　甲方（印章）：乙方（印章）：

　　甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：地址地址：电话：_电话：

　　日期：日期：

设备采购合同 篇5

　　买方（甲方）： 合同编号： 卖方（乙方）： 签订日期：

　　经双方友好协商，就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议如下：

　　一、合同标的

　　甲方向乙方购买办公用品及耗材，具体见甲方月度采购订单，乙方向甲方免费提供送货及售后退换等服务。

　　二、供货价格

　　1、在同型号商品中，乙方应按最低优惠价格提供给甲方，具体价格见清单。

　　2、价格调整应经甲方书面同意后方可执行。

　　三、交货时间：

　　一般送货时间为一个工作日或以订单上甲方要求时间为准，如遇甲方有急用商品订单，则以最短时间将所订商品送到指定地点。

　　四、数量点验

　　办公用品送到甲方后，由甲乙双方共同对数量进行清点，使用中出现质量问题乙方仍应负责更换或退货，或根据甲方要求进行价格折扣。

　　五、支付方式

　　月度结束后 个工作日内，乙方根据上月实际发生的金额提供发票及甲方签收的送货回执单，经甲方确认后按月结算一次。

　　六、质量保证

　　乙方保证所提供的所有商品为原装产品，不得提供替代品，质量符合甲方的要求和有关质量标准，如不符甲方有权退货。

　　七、其他服务

　　乙方应提供有效的'联系人和联系电话，如有变更，乙方应及时、主动通知甲方。

　　八、违约责任

　　如乙方未按规定时间提供商品或提供的商品有瑕疵，每出现一次承担元违约责任，并赔偿给甲方造成的损失。

　　九、廉政条款

　　乙方不得为业务、结算等事项对甲方员工及其亲属请客、送礼或暗中给予回扣、佣金、有价证券、实物或其他形式的好处，否则不论数额大小，乙方应承担万元或者乙方与甲方已发生全部业务额的 %（以违约金数额较高的为准）的违约金。甲方并有权解除合同。

　　十、其它约定

　　1、本合同执行过程中发生争议，双方友好协商解决，协商不成向甲方所在地法院诉讼解决。

　　2、本合同自加盖公司公章（含公司合同章）之日起生效，有效期一年；本合同一式份，具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　单位地址： 单位地址： 授权代表： 授权代表： 传真： 传真： 电话： 电话：

设备采购合同 篇6

　　供方：_________（以下简称甲方）需方：_________（以下简称乙方）

　　经双方洽谈，根据《中华人民共和国合同法》有关规定，特签订以下合同：

　　一、合同内容：

　　1、办公桌台：规格，_________，附柜，_________，用高密度板压木皮制作。

　　2、书柜：规格_________。_________为主材制作。

　　3、椅子按国家标准的高度配套。

　　4、款式按样板。

　　二、数量、单价及金额：制作小学部办公桌椅共_________套，价格：桌台为_________元／套（含附柜），椅子为_________元／张，_________个三聚氨板书柜，为_________元／个。总金额：_________元。（备注按已有的规格、款式、尺寸、质量现场量取后制作）。这些价格为不变价，含税费、安装及运费等，需方不再承担其它任何费用。

　　三、质量要求：甲方按乙方要求制作样板，样板须经乙方认可并封板，甲方按样板生产、交货，如有制作问题由甲方负责修改。（注：用料、材质、尺寸必须按乙方样板，如果末按乙方样板生产，而导致教职工无法使用由甲方负责更换，并承担相应的`经济责任。）

　　四、加工、售后服务方式：甲方负责全包工包料，严格按照样板要求制作。五年保修，终生保养。

　　五、交货时间及地点：在_________年_________月_________日前交货，交货地点在_________仓库。

　　六、验收标准及方式：甲方交货给乙方进行验收，验收以所封样板为标准。验收合格，双方办理交接手续。如不合标准，甲方负责修改或更换直至验收合格为止。乙方提出小批量的增补，甲方应按原价和乙方提出的交货时间，保质保量地按时完成。

　　七、包装、装卸、运输方式及费用：包装必须按厂家原包装标准，装载必须与运输方式相符，期间损坏、费用均由甲方负责。包装不予退还。

　　八、付款方式及期限：即货到验收合格后付总货款的90％，扣留10％货款为一年期质量保证金。保证金到期无质量问题付清。

　　九、违约责任：

　　1、甲方违约责任：

　　a 甲方如中途变更订做，应赔偿乙方因此而造成的损失。

　　b 甲方如中途废止合同，应赔偿乙方因此造成的全部经济损失。

　　c 甲方如超过合同规定日期交货，每推迟一天按合同总额的1％向乙方偿付违约金。

　　2、乙方违约责任：

　　a 乙方如中途变更订做，应赔偿甲方因此造成的损失。

　　b 乙方如中途废止合同，应赔偿甲方因此造成的全部经济损失。

　　c 乙方如无故超过合同规定期限付款，每推迟一天按合同总额的1％向乙方偿付违约金。

　　十、甲、乙双方必须严格认真地履行合同，如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同，经双方协商或有关机关证明，可免予承担经济责任。

　　十一、本合同如有未尽事宜，须经双方协商修订，协商不成按经济合同法有关规定执行。本合同一式贰份，双方各执一份，自签字之日起生效。

　　甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：

　　_________地址：_________ 地址：_________

　　甲方代表（签字）：_________ 乙方代表（签字）：_________

　　电话号码：_________ 电话号码：_________

　　开户银行：_________ 开户银行：_________银行帐号：_________

　　银行帐号：__________________

　　年____月____日 _________年____月____日

设备采购合同 篇7

　　甲方(需方)：

　　乙方(供方)：

　　甲、乙双方关于厨房设备采购及安装调试项目经协商一致，达成厨房设备购销合同。

　　一、厨房设备名称(详见销货清单)

　　二、厨房设备总价：￥________元(大写人民币_______________________元整)

　　三、厨房设备质量要求：

　　1、厨房设备产品具体名称、型号、数量(详见销货清单)

　　2、乙方提供的厨房设备(包括零部件)并负责安装。如工程进度发展变化或自然灾害，必须双方以书面形式达成一致。

　　3、乙方对所供的厨房设备提供一年半的免费保修期，(人为造成除外)并责任终身维修。保修期内因甲方的人为因素而出现的质量问题，由甲方负责(如需乙方维修乙方只收材料费，不加收人工费)。

　　四、交货数量：

　　五、交货时间、地点、方式：

　　合同签定交付预付款之日起，乙方将在3日内将所提供货物在甲方指定地点交货，并对厨房设备负责安装，调试工作，所供产品运输及安装费用由乙方负责。

　　六、安装、调试及验收：

　　1、本合同中厨房设施开始安装时，乙方应根据甲方的进度安排派有经验的技术人员来现场安装，并服从甲方的现场管理，遵守甲方各项规章制度。在施工期间，所发生的一切安全责任事故由乙方负责，与甲方无关。

　　2、乙方必须在供货日期内完成全部工程的安装调试工作(因甲方工程进度延误除外)。乙方安装、调试完毕后，应立即书面通知甲方对厨房设备进行验收，甲方应在收到乙方书面通知两个工作日内进行验收。设备未经验收，甲方不得使用乙方设备，否则视为自动验收合格。

　　3、厨房设备进行验收，应按照明细上的名称、型号、数量验收。

　　4、乙方对设备保修一年半(使用不当或损坏除外)，保修期以验收期起，并长期提供有关设备的配件和维修服务，以及设备保养技术咨询服务。

　　七、货款付款方式：

　　1、本合同以人民币进行现金结算。

　　2、付款方式：合同签订后即付总货款的30%;部分厨房设备送到甲方场地后即付总货款的30%款;厨房设备安装调试以后即付总货款的30%;验收合格两个星期后即付总货款的10%;

　　八、违约责任：

　　1、乙方所交的厨房设备名称、型号、数量不符合销货清单内容，乙方将承担一切责任。(除非场地限制要跟甲方书面形式达成一致。)

　　2、甲方无正当理由无权拒收设备及逾期支付货款，否则出现后果由甲方负责。

　　九、在合同履行过程中出现争议问题，由甲乙双方协商解决，协商不成，将向深圳市人民法院提起诉讼。

　　十、本合同一式叁份，甲方执两份，乙方执一份，签字盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　厨具设备采购合同范文3

　　甲方(需方)：

　　乙方(供方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方向乙方采购厨房设备，乙方供货安装等事宜，双方经充分协商，达成一致意见。

　　第一条 货物的名称、品种、规格和质量

　　1、货物的名称、品种、规格、品牌： 公司生产的 品牌系列厨房设备产品，具体的名称、品种、规格、数量以本合同书附件1所列为准。

　　2、货物的质量、技术标准：

　　设备的质量满足国家相关行业的质量标准，并具有国家认可机构检验的质量合格报告。

　　第二条 货物的包装标准

　　1、按国家相关标准或主管部门规定执行，无相关标准或规定的，采用足以保护货物不受损的包装方式。

　　2、货物的包装所需用料及包装由乙方负责，乙方须确保其货物包装的安全、耐用，安装前设备在保管、装卸、拆包装过程中，如因乙方包装质量缺陷而导致的货物损坏，由乙方负全责。

　　第三条 货物的交货方法、运输方式、交货地点

　　1、交货方法：乙方送货到甲方指定的施工现场，并负责卸货、二次运输、安装、设备的调试，直至整体验收合格及保修期内的保修。

　　2、运输方式：乙方自行选择运输方式，确保货物按期送达并在甲方规定的时间内运到。

　　3、交货地点：

　　第四条 货物的交货时间

　　乙方须在甲方支付预付款后 日内将厨房设备清单(详见附件1)所列的全部设备运送至甲方工地现场。

　　第五条 验收方法

　　1、乙方将设备送至交货地点后，甲方对实到设备的数量和外观质量进行验收，设备经验收合格后，乙方安装人员进行安装。设备数量和外观质量的验收不免除乙方对设备整体质量保证的责任。

　　2、甲方发现设备外观有质量问题(如设备缺陷、损伤损坏、锈蚀、受潮等现象)，认为达不到合同要求时，甲方有权拒绝接收，乙方应在甲方拒绝接收后24小时内派人处理。

　　3、双方在设备的调试及整体质量验收时，对质量有异议时，交由双方共同认可的具有资格的质量检验部门进行质量检验，以其检验报告为准，设备经质量检验部门检验合格的，检验费用由甲方支付，设备经质量检验部门检验不合格的，乙方应在接到检验报告后24小时内派人处理，承担全部费用并赔偿甲方因此造成的经济损失。

　　4、验收时乙方须随设备提交的附件包括：国家认可机构检验的质量合格报告、合格证书、保修书、安装说明书、设备使用手册、设备出厂测试报告、设备质量证明书等。否则，视为设备质量不符合合同约定，甲方有权拒收货物。

　　5、甲方对货物的验收、认可，不免除乙方对货物质量缺陷应承担的责任。

　　第六条 合同价格

　　1、设备的价格：本工程采用总价包干的方式，合同包干总金额为：125000元。

　　2、包干总价包含设备出厂价、包装费、运输费、卸车费、场内二次运输、安装费、调试费、质保期内的维保费用、设备使用培训费、各类风险、利润等其他一切相关的费用，该包干总价已经包含税金，本工程税金由乙方承担支付。

　　第七条 货物的'付款方式及时间

　　1、甲方在支付乙方每笔款项时，乙方需提前 个工作日向甲方提供相应同等金额的合格发票给甲方。

　　2、合同签订后 个工作日内甲方向乙方支付合同总价的 %(人民币： 元)作为预付款;全部设备在约定时间内到达交货地点，并经甲方验收合格后支付合同总价的 %(人民币： 元)，全部设备安装调试完毕并经甲方验收合格签字确认后， 支付合同总价的 %(人民币： 元)。

　　3、余款人民币 元作为质保金，待质量保证期满后无任何质量问题一次性付清。

　　第八条 货物的质量保证期

　　1、乙方货物质量保证期为 二 年，均自设备验收合格后移交甲方接收之日起计(质保期内维保内容及售后服务承诺详见附件)。质保期内免费保修，产品终身维修。

　　2、在质量保证期内，凡属乙方设备质量缺陷的，乙方必须在规定时间内进行更换且承担由此给甲方造成的相关损失;如属使用不当造成的问题，乙方仍应及时负责修复或更换，费用由责任方承担。

　　4、质量保证期内，乙方接到甲方通知后须在24小时内到场进行维修、更换，否则视为授权甲方另行安排维修、更换，甲方另行安排维修、更换的，所发生费用及相应责任由乙方承担。前述情况下所发生的维修工作量及费用以甲方与负责维修方共同确认的工作量及费用为准，全部费用由乙方承担。

　　5、乙方应对延迟维修及质量缺陷给甲方或第三人造成的全部损失进行赔偿。

　　第九条 禁止转让、分包、贴牌生产

　　1、乙方不得将其在合同中的任何义务全部或部分转让给第三人。

　　2、未经甲方同意，乙方不得将合同的任何部分分包出去。

　　3、甲方任何有关分包的同意，不免除乙方根据合同应担负的责任或应尽的义务，乙方对任何分包商、分包商代理人、分包商的服务人员及工作人员的行为、违约及疏忽负责。

　　4、乙方不得有将设备委托第三人生产后贴用合同所指定品牌的行为。

　　第十条 货物的所有权和风险转移

　　1、甲乙双方验收确认货物并交付由甲方接收时起，货物所有权转移至甲方。

　　2、 货物的毁损灭失风险，设备安装调试完毕后甲方验收合格并接收货物前由乙方承担，接收货物后由甲方承担。

　　第十一条 双方责任

　　一、甲方责任

　　1、无正当理由无权拒收设备及逾期付款，否则应承担相应后果。

　　2、货物送达交货地后，甲方指定堆放、安装地点。

　　3、将厨房水源、电源、气源连接到所需位臵。

　　二、乙方责任

　　1、 乙方保证所供设备为符合本合同约定品牌、规格、产地等条件的全新产品，并保证所有设备来源合法，保证任何第三人不得向甲方主张任何权利。

　　2、 在设备交货后，乙方根据甲方要求的时间负责设备的使用及维护现场培训，确保产品及时投入正常使用。

　　3、 乙方必须保证在合同约定的送货时间将全部货物送抵供货，并在货到工地后 天内安装完毕。乙方未在规定时间送货或安装的，每延误一天，向甲方支付总货款1%的违约金。若乙方延误供货超过 天，甲方有权单方解除合同，乙方承担相关违约责任，同时向甲方支付总货款30%的违约金。

　　4、乙方负责安排专业工作人员在施工现场配合甲方进行管线施工安装技术指导。

　　第十二条 不可抗力

　　甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　第十三条 其它约定

　　1、乙方的通讯地址为 ，联系电话 ，甲方依本地址向乙方发送有关信函文件，因乙方所留地址有误或变更地址未通知甲方的，责任由乙方承担，甲方向乙方所发送的信函文件等视为已送达乙方。

　　2、本合同如发生纠纷，当事人双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方均向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　8、本合同一式二份，双方各执一份，具同等法律效力，合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

设备采购合同 篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　因____工程需要，甲方向乙方定购厨具设备一批，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，经双方友好协商，达成以下协议：

　　一、定购产品品名、规格型号、数量：详见合同附清单。

　　二、合同总额：(大写) 。 ￥： 元。

　　三、付款方式：

　　四、交货期限：

　　乙方按收到甲方定金之日起，___日内按合同附清单所有设备送至甲方单位，接甲方通知，运抵现场后____日内安装调试完毕。 五、交货地点及方式：

　　1) 由乙方送货至甲方指定工地现场。设备就位、安装、需用起吊设备的费 用由乙方承担。

　　2) 乙方必须采取可靠的包装方式，以确保货物在装卸及运输中完好，如因 包装或运输装卸等原因造成甲方货品损坏，责任由乙方自负并无条件更换或维 修。

　　六、安装与调试：

　　1) 乙方负责厨具的安装。安装、调试均为免费，安装时乙方食宿自理。电、气、上下水、管道等安装接驳由甲方负责，包括地面清洁。

　　2) 工程安装须严格按照双方签字认可的图纸进行摆放，任何一方不得擅自更改图纸，对图纸的任何修改须双方签字认可。

　　七、违约责任：

　　1) 如果甲方逾期付款，乙方有权每日按逾期应付款的`千分之五收取违约金 (应付金额×天数×5‰)。

　　2)如果乙方逾期交货，甲方有权每日按不能交货货款的千分之五收取违约金(应付金额×天数×5‰)。

　　八、质量保证：

　　乙方对所供应的货品提供质保期，在质保期内产品质量问题，乙方负责维修及更换，费用由乙方负责， 壹年 内若非产品本身质量问题而属甲方人为损坏或不可抗力原因造成，需要更换或维修的，免收管理费用，但材料费用照实收取。

　　九、合同变更：

　　1) 本合同一经签订，任何一方不得擅自变更，所有对合同的变更必须经双 方的书面签字认可。

　　2) 甲方若调换、增补同类厨具，由甲方补充差价，优惠率同此合同(外购设备除外)。

　　十、附则：

　　1) 本合同共贰页，所带附件是本合同不可分割的部分，签字后甲乙双方各执壹份，均具有同等法律效力。

　　2) 一切由执行本合同引起的或与本合同有关的争执，甲乙双方应友好协商 解决，如协商不能解决时，双方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉

　　3)本合同未涉及事宜双方另行签订补充协议。

设备采购合同 篇9

　　发包方（以下简称甲方）：_____________

　　承包方（以下简称乙方）：_____________

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，结合中标条件，经双方协商，现就舞钢市人民医院病房综合楼消防系统工程 特签订本合同，以资共同遵守：

　　一、工程名称：舞钢市人民医院病房综合楼消防系统工程

　　二、承包范围：

　　施工图纸中所包含的所有消防系统设备；

　　以上消防系统设备的安装、售后服务，整体消防系统（含消防水系统）的安装调试开通并经消防监督部门验收认可。本次招标包含所有消防系统成套装置，其产品品牌在提供时应经甲方考察认可。

　　三、承包方式：按中标价

　　四、质量等级：合格并配合主体争创优良工程。

　　五、工程工期：自甲方或监理出具的开工令之日起计到系统调试结束之日为该工程工期。总工期60个工作日。

　　六、合同价款：（人民币）_____________________

　　七、工程款支付：乙方接到甲方入场通知后三天内组织施工人员进场。

　　施工过程中按施工进度拨款，付至合同总价的80%；安装调试并经消防监督部门验收合格后付至总价的15%；剩余合同总价5%的工程款，质保期满后一个月内结清。

　　八、工程质量：

　　1．工程质量要求达到合格标准，并配合主体工程创优质工程。

　　2．乙方必须严格按照施工图纸、技术资料和消防系统工程施工规范进行施工并接受甲方、监理、总包单位的监督。

　　3．乙方在施工过程中必须遵守下列规定：

　　（1） 由乙方提供的`设备材料均应有合格证、消防准用证、产品质量性能检测证明，报甲方审批后方可用于工程；

　　（2） 隐蔽工程必须经甲方、监理认可后，方可进行下一道工序；

　　（3）工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。

　　九、工程验收

　　（一）全部设备由乙方进行安装调试，并按有关规定程序报请有关部门验收合格后交付甲方使用，一切费用均由乙方承担。

　　（二）工程竣工后乙方应向消防监督部门及甲方提交如下技术资料：

　　1．设备合格证

　　2．系统工程竣工图

　　3．按舞钢市消防监督部门的规定提交全部资料

　　4．竣工报告及竣工通知书

　　（三）竣工验收资料由乙方编整后，转由总承包单位一并汇总备案。

　　十、质保期

　　质保期为一年（以投标文件承诺的为准），自验收合格签字之日起开始计算十二个月连续运转正常良好。（验收以当地消防监督部门验收为准）在此期间，凡因设备质量及安装质量问题，由乙方免费进行保修。如属乙方原因延迟验收，则质保期计算为验收后的十八个月。

　　十一、售后服务措施

　　（一）人员培训：乙方应免费对甲方操作使用人员进行培训；

　　（二）培训内容为：

　　1．报警和灭火的基本原理；

　　2．设备的操作使用和维护；

　　3．紧急情况的处理程序和补救措施。

　　（三）服务措施：

　　1．在保修期内，乙方每月应定时进行巡检，并查看值班人员记录，发现隐患及时消除。

　　2．乙方应实行24小时值班制度，当甲方值班人员发现问题通知乙方后，乙方人员应在2小时内赶到甲方进行处理，并做好处理记录。

　　十二、双方责任：

　　（一）乙方责任：

　　1．工程质量达不到合同规定的要求，应无条件返修并承担由此造成的一切费用。

　　2．工程不能按合同规定的工期交付使用的，乙方应赔偿甲方逾期违约金，每延期一天按总造价每日万分之三计算。

　　3．乙方应严格按照国家消防标准组织施工，确保工程质量合格、并配合主体争创优良工程。

　　4．乙方应做到安全文明施工，保证安全施工并接受监理人员的监督。因施工措施不当引起的各类安全事故的全部责任和费用由承包人承担。

　　5．施工期间乙方应遵守甲方所制定的有关规章制度，服从甲方监理人员的指挥。

　　6．工程完工后，乙方应及时组织整理施工图纸和消防验收资料，并按照有关规定程序报请有关部门验收合格后交付甲方使用。如不能顺利完成工程验收，乙方对工程质量负一切责任。

　　7．工程完工后，乙方能顺利完成工程验收，乙方对工程质量负一切责任。

　　（二）甲方责任：

　　1．未能按照合同的规定履行自己应负的责任，竣工工期相应顺延。

　　2．工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，甲方承担责任。

　　3．乙方竣工通知书送达十日内无正当理由不进行验收的，赔偿乙方逾期违约金，每延期一天按付款金额每日万分之三计算。

　　4．不按合同规定拨付工程款，每延期一天按付款金额每日万分之三偿付乙方赔偿金。

　　5．施工期间甲方应提供现场监理指导，并协助乙方及时解决和处理施工中遇到的问题。

　　6．甲方应向乙方提供施工所需的水、电、材料堆放场地，乙方施工所用的水、电费用由乙方负责支付。

　　十三、纠纷解决办法

　　执行本合同发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成，由工程所在地仲裁委员会仲裁或向合同签订地人民法院起诉。

　　十四、合同解释顺序：

　　（一）本合同文件

　　（二）招标文件及其答疑补充文件

　　（三）投标文件及乙方在评标中的询标承诺

　　十五、其它条款：

　　1．未经甲方许可，乙方擅自将工程或工程的一部分转包给其他单位，因此造成的各类责任、损失和工期延误由乙方自负。

　　2．本合同双方签字后生效，并具有法律效力，任何一方违反本合同条款均按《合同法》和国家相关法律法规承担经济责任。

　　3．合同执行过程中，如一方需修改或终止本合同，必须征得对方同意，并酌情赔偿经济损失。合同执行过程中若发生纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，可通过人民法院调解。

　　4．本工程若有设计变更，按设计单位出具的变更通知进行签证并调整合同价款。

　　5．本合同正本贰份，副本陆份，具有同等法律效力，由甲、乙双方分别保存。

　　合同签订时间：________ 签订地点：________

　　发包方（章）：________ 承包方（章）：____

　　代表签字：____________ 代表签字：________

　　电话：________________ 电话:_____________

　　地址：________________ 地址：____________

　　开户银行：____________ 开户银行：________

　　银行账号：____________ 银行账号：________

设备采购合同 篇10

　　电梯设备订货安装调试 合 同 书

　　项目名称：

　　日 期： 20xx年09月05日

　　电梯设备采购及安装合同

　　合同号：

　　甲方(采 购人)： 公司签定地点：乙方（供应商）：电梯有限公司

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙双方协商一致，签订本合同并遵照执行： 一、设备型号、数量及价格

　　电梯安装服务有限公司

　　二、 设备价付款方式及收款帐户

　　2.1 在本合同签订之日起5个工作日内，甲方应向乙方支付本合同设备总价的20%（第一期

　　款），计人民币（大写）： 作为合同定金，直接付至本合同乙方指定帐户。若合同履行，则定金抵作本合同的货款。

　　2.2 甲方应在本合同交货期20个工作日前将本合同设备总价的80%（第二期款），计人民币

　　（大写）：直接付至本合同乙方指定帐户，乙方收到该款后按期予以发货。

　　收款帐户：公司全称：

　　开户银行： 银行帐号：

　　安装价付款方式及收款帐户

　　2.3甲方应在安装进场前5个工作日内将安装合同总金额的50%，即人民币（大写）：整（￥ 直

　　接汇入本合同乙方指定帐户，乙方收到该款项后作好进场安装工作的计划，否则安装工作另

　　行安排。

　　2.4在电（扶）梯设备安装完毕、调试验收合格后取得电梯使用证之日起7个工作日内，甲方应将

　　安装合同总金额50%，即人民币（大写）： 直接汇入本合同乙方指定帐户。

　　收款帐户：

　　公司全称： 电梯安装服务有限公司 开户银行：中国银行 帐号： 368 982

　　2.5所有款项必须直接汇入本合同乙方指定帐户，甲方不得付给未经乙方书面同意的任何第三方，否则视为甲方未履行付款义务。

　　三、 交货和收货

　　3.1 交货期： 按标书要求

　　3.2 交货方式: 运输及费用结算方式

　　运输方式：公路运输由乙方单位负责委托承运单位运输，运费含在合同中。 接货地址： 甲方指定地点 联系人： 1

　　四、收货查验

　　4.1 甲方在收到货物当日应根据货单清点箱数，查验缺损情况，并在运输单据上签署到货意

　　见。若由于甲方原因不能按时清点货物和查验缺损情况的，则以电（扶）梯设备到货之日起第3天视为乙方已向甲方交付了符合合同约定的电(扶)梯设备。

　　4.2 甲方收货后安装进场前应妥善保管电梯部件。正常安装期间的保管责任由乙方负责。 4.3 开箱查验：

　　甲方应会同乙方人员根据装箱清单、产品合格证书和随机文件技术规定的数量和质量标

　　准验收（产品合格证书是认定原产地的最终依据），如发现缺损件，经乙方核对无误后补齐缺损件。甲方逾期提出异议或自行开箱的，视为所交产品质量和数量符合合同规定。

　　五、产品质量保证

　　5.1 乙方电梯根据“GB/T-21739 20xx”家用电梯制造与安装安全规范进行制造与安装。 5.2 乙方须按本合同规定的电（扶）梯设备规格型号向甲方提供全新的电（扶）梯设备。

　　六、电（扶）梯设备安装施工期限

　　6.1 本合同预计施工周期为

　　6.2 当电（扶）梯设备到达安装地点，甲、乙双方联合检查并确定土建和工地状况，具备安装

　　条件后，由甲、乙双方协商并书面约定一个安装工期（包括开工、完工日期），以便相互配合，如期完工。

　　七、电梯安装相关的工作责任和费用

　　7.1甲方责任和费用

　　7.1.1在开工前30天，书面通知乙方进行安装前勘查并配合乙方勘查工作。

　　7.1.2如电梯进场安装后，因甲方原因发生停工，则停工期间的保管责任由甲方承担。 7.1.3 甲方在安装施工现场提供足够面积的，有防盗措施和风雨保护措施要求的工具室，以及工具室的照明电源。

　　7.1.4 甲方负责提供符合经甲乙双方确认的土建图纸和标准的电梯井道，负责井道的土建工程，包括按钮箱孔、厅外指层灯箱孔，厅外报站钟孔的预留，机房至值班室对讲线路预埋；牛腿、机房曳引机座、控制柜座、缓冲器座的混凝土灌注，并通知乙方及时约定检查日期，检查后如有不合格部分需要修正的，甲方应在双方约定好的时间内完成。

　　7.1.5 提供符合乙方土建布置图规定的机房、井道、底坑，提供各楼层地面水平装饰基准线，墙面装饰基准线，清除施工现场积水和杂物。

　　7.1.6 机房内每台电梯设备上方至少有一个吊钩或起重梁（应有清楚的承载标示），其承载力和位置应符合布置图的要求；并提供符合电梯规格要求的动力电源和照明电源（三相五线制），在安装开工前，电源应提供到电梯机房电源箱附件。若有错位应及时修改。

　　7.1.7负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作并负责支付相关的费用。 7.1.8 负责安装完工后土建部分的回填和装修工作。

　　7.1.9 负责提供电梯设备吊装场地和吊装点。在安装地点的首层或货车到达层内，有电梯保管场地，该场地应设置在能确保电梯导轨（5米长）搬去侯梯厅通路的地方；提供安装期间工具间及仓储间。

　　7.1.10 负责安装施工期间所需的水泥、沙石与水、电消耗。

　　7.1.11 负责对讲至消控中心或值班室线的费用和轿厢内电话机。

　　7.1.12 电梯底坑、井道、土建预留门洞、机房甲方按照乙方提供的井道土建布置图制作，若存在不符合安装要求的地方由甲方在货到前通知土建负责整改至符合安装要求（或购买材料制作，材料费和人工费由甲方负责），该整改费用由甲方负责。

　　7.1.13电梯井道为钢结构，甲方需提供验收所需的钢结构设计、施工、监理等相关资质资料。因甲方结构现场问题不能验收的，相关责任甲方负责。

　　7.2 乙方责任和费用

　　7.2.1 在合同约定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期。

　　7.2.2 在设备到货后，会同甲方代表根据发运资料共同对设备包装完整性和装箱数量进行清点。

　　7.2.3 在正常安装期间，负责保管库房内尚未安装的设备及部件。 7.2.4 按照国家电梯安装规范及质量标准完成设备的安装和调试工作。

　　7.2.5 遵守施工现场的有关规章制度。

　　7.2.6 参加现场施工协调会议，配合甲方建筑施工。

　　7.2.7 负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身保险，施工过程中的安全责任由乙方负责。

　　7.2.8负责由于安装质量问题造成的整改和费用。

　　7.2.9电梯在安装时的设备吊装和脚手架搭拆费用由乙方负责。 7.2.10负责签订电梯安装监检合同并支付监检费用。

　　八、质量保证：

　　8.1保修期：乙方向甲方提供为期24个月的免费保修服务。

　　8.2在免费保修期间，乙方免费每月二次维保及提供正常消耗磨损的.电梯零部件和油脂（不包括照明灯具），因非乙方原因造成的设备损坏由甲方承担责任和费用，乙方提供有偿的服务。

　　8.3如甲方违约，自行安排乙方以外的其他单位进行电梯安装、调试，乙方将不承担任何质量和安全责任，以及免费保修的责任及费用。

　　8.4监于电梯设备所涉及的技术条件比较复杂，为确保运行质量，电梯设备交付使用后，应由乙方进行维修保养，并由双方于保修期满日前15天签订《电梯设备保养合同》，乙方将提供完善的有偿保养服务，并在保养期内提供优惠价格的配件。

　　九、价格调整

　　如果因为甲方原因造成实际安装日期距电梯到货日期超过6个月，或由于甲方的原因造成安装停工期超过3个月，则乙方有权提出安装价格上调要求，并另行签署补充协议。

　　十、司法管辖

　　任何由本合同引起的争议和纠纷，应首先友好协商解决。协商不成可向原告所在地的人民法院提起诉讼。

　　十一、不可抗力

　　指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况，包括暴风雪、闪电、洪水、台风、水灾、飓风、地震、山崩、战争、封锁、恐怖主义事件、动乱、破坏活动或其他类似的自然或社会事件。且在该等事件发生后，尽管提出不可抗力的一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降到最小，但该事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务。

【设备采购合同】相关文章：

采购设备合同04-22

监控设备采购合同04-17

医疗设备采购合同05-23

设备采购电子合同04-05

设备机械采购合同04-05

教学设备采购合同04-06

工程设备采购合同04-05

医院设备采购合同05-13

进口设备采购合同04-14

厨房设备采购合同05-26